Официальный сайт муниципального образования
"Полянский сельсовет"
Курского района
Авторизация Разделы
Портал государственных и муниципальных услуг Курской области
Портал государственных услуг РФ
Оценка населением эффективности деятельности руководителей
Меры поддержки сельхозкооперации
Каталог сельхозпродукции
Портал «Светлая страна»
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Информация о плановых отключениях электроэнергии
Прокуратура разъясняет
Услуги росреестра в электронном виде
Справочные материалы
Данный раздел содержит справочные материалы по всем возможным тематикам и направлениям развития и совершенствования муниципального образования.


<< Назад Версия для печати
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ на отбор подрядчика для выполнения работ по ремонту Жеребцовского Дома-досуга в д. Жеребцово Курского района Курской области

УТВЕРЖДЕНО

Приказом МКУК «Полянский СДК»

Полянского сельсовета

Курского района Курской области

от «06» ноября 2018 г. №5 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на отбор подрядчика для выполнения работ по ремонту

Жеребцовского Дома-досуга в д. Жеребцово Курского района Курской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г.


Настоящая документация о проведении запроса предложений подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

 

Наименование

Информация

Общая информация

  1.  

Используемый способ определения поставщика

Запрос предложений

Информация о заказчике

  1.  

Наименование заказчика

МКУК «Полянский СДК» Полянского сельсовета Курского района Курской области 

  1.  

Место нахождения заказчика

305521, Курская область Курский район с. Полянское

  1.  

Почтовый адрес заказчика

305521, Курская область Курский район с. Полянское

  1.  

Адрес электронной почты заказчика

adm.polyana@mail.ru

  1.  

Номер контактного телефона заказчика

8 (4712) 59-84-84

  1.  

Ответственное должностное лицо заказчика

Директор - Попека Степан Степанович

  1.  

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта

Контрактный управляющий –  Попека Степан Степанович  –  МКУК «Полянский СДК» Полянского сельсовета Курского района Курской области

Информация об объекте закупки

  1.  

Наименование объекта закупки и количество товара

Выполнение работ по ремонту Жеребцовского Дома – досуга в

д. Жеребцово Курского района Курской области. 

  1.  

Описание объекта закупки

В соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение № 6 и №7 к документации).

  1.  

Идентификационный код закупки

183461100648346110100100070014339244

Информация о цене контракта

  1.  

Начальная (максимальная) цена контракта

499 995 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 26 копеек 

  1.  

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

НМЦК сформирована проектно-сметным методом на основании локальных сметных расчетов (Приложение № 3 к документации).

  1.  

Источник финансирования

Средства областного бюджета, средства бюджета Полянского сельсовета Курского района Курской области

  1.  

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками

 

Национальная валюта Российской Федерации – российский рубль 

  1.  

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

Не применяется

Условия контракта

  1.  

Место выполнения работ

305521, Курская область, Курский район, д. Жеребцово

  1.  

Сроки   выполнения работ

Работы должны быть выполнены в течение 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Преимущества участникам и ограничения участия

  1.  

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 28 Закона  (участие учреждений и предприятий уголовно - исполнительной системы)

Не предоставляются

  1.  

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 29 Закона (участие организаций инвалидов)

Не предоставляются

  1.  

Преимущества,

предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей 30 Закона (участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) 

Предоставляются

  1.  

Ограничение участия в определении поставщика, установленное в соответствии с Законом

 

 

Установлено ограничение в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии с п.3 ст. 30 Закона.

Требования к участникам

  1.  

Единые требования к участникам

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки (не установлено).

2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Поставщика не принято.

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

5.1.  Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Участник закупки не является офшорной компанией.

9. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

  1.  

Требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Установлено

  1.  

Дополнительные требования к участникам

Не установлены. 

Обеспечение заявки на участие в запросе предложений

  1.  

Размер обеспечения заявок на участие в запросе предложений

Не установлено

  1.  

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений

Не установлен

Обеспечение исполнения контракта

  1.  

Размер обеспечения исполнения контракта

5% от начальной максимальной цены контракта, а именно 24 999 (Двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) руб. 76 коп.

  1.  

Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта

Исполнение контракта может обеспечиваться:

- предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или

- внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

  1.  

Срок предоставления обеспечения исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем запроса предложений при подписании проекта контракта.

  1.  

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта

Получатель:

Муниципальное казенное учреждение культуры «Полянский сельский Дом культуры» Полянского сельсовета Курского района Курской области

УФК по Курской области (МКУК «Полянский СДК»)  

л/с 05443026800, р/счет 40302810438073000129 в Отделении Курск г. Курск  

ИНН 4611006483, КПП 461101001, БИК 043807001

Назначение платежа:

Обеспечение исполнения муниципального контракта (извещение №_______ от 09.11.2018 года).

  1.  

Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона

 

 

Банковское сопровождении контракта осуществляется в соответствии со статьей 35 Закона

Информация о заключении контракта

  1.  

Возможность увеличить количество товара при заключении контракта

Не установлена.

  1.  

Срок, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать контракт, условия признания победителя запроса предложений уклонившимся от заключения контракта

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений, не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, предусмотренного ч. 16 ст. 83 Закона, и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. При этом контракт заключается только после предоставления участником запроса предложений обеспечения исполнения контракта в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В случае, если победителем запроса предложений не исполнены требования ч. 17 ст. 83 Закона, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта. При уклонении победителя запроса предложений от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер. В случае согласия участника запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен второй номер, заключить контракт проект контракта составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий исполнения контракта, предложенных этим участником.

Информация об изменении и расторжении контракта

  1.  

Возможность заказчика изменить условия контракта

Заказчик вправе изменить условия контракта в соответствии со статьей 95 Закона

  1.  

Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона

Установлена

Прочие условия

  1.  

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств

Не установлены

Информация о порядке и сроках подачи заявок

  1.  

Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие информацию и документы в соответствии с едиными требованиями к участникам закупки

1. Предложение участника.
2. Документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным пунктом 1 части 1 (при наличии таких требований) 44 Закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника запроса предложений требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона.

3.  Декларация о принадлежности участника к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
Предоставление документа, подтверждающего соответствие участника запроса предложений требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона не требуется.

 

  1.  

Место подачи заявок участников

Заявки на участие в запросе предложений подаются по адресу: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д.51, офис 251а.

  1.  

Порядок подачи заявок участников

Заявки на участие в запросе предложений представляются по форме и в порядке, установленные документацией о запросе предложений, а также в месте и до истечения срока, указанные в извещении о проведении запроса предложений.

Участник запроса предложений подает в письменной форме заявку на участие в запросе предложений в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. Примерная форма заявки на участие в запросе предложений (Приложение № 5 к документации о запросе предложений).

Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется. Все листы поданной в письменной форме заявки, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника запроса предложений (для юридического лица) и подписаны участником или лицом, уполномоченным участником. Соблюдение участником указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки и тома заявки, поданы от имени участника и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. Участник вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого лота. Прием заявок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками. Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи заявок, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном документацией о запросе предложений. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае, если документацией о запросе предложений предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

В случае превышения объема заявки в объеме 1500 листов, заявка оформляется несколькими томами. Том заявки не должен превышать 1500 листов. Превышение указанного объема не является причиной для отклонения заявки.

  1.  

Дата и время окончания подачи заявок

 

«15» ноября 2018 г. 10:00 (время московское)

 

Информация о процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, рассмотрения заявок и подведения итогов запроса предложений

  1.  

Срок и место подачи заявок на участие в запросе предложений

Срок подачи: c 09.11.2018 г. по 15.11.2018 г. Заявки подаются с 09.11.2018 г. с 16 час. 15 мин. в остальные рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. 15.11.2018 г. подача заявок заканчивается в 10 час. 00 мин.

Место подачи: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д.51, офис 251а.

Контактное лицо: Воронцов Иван Юрьевич

  1.  

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений

Дата: 15.11.2018 г.

Время: 10:00

Место: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д.51, офис 251а

  1.  

Дата, время и место подачи/вскрытия конвертов с заявками содержащих окончательные предложения на участие в запросе предложений

Дата: 16.11.2018 г.

Время: 10:00

Место: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д.51, офис 251а

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 83 Закона.

Порядок подачи: В день окончания срока подачи окончательных заявок на участие в запросе предложений, заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

  1.  

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений

16.11.2018 г.

Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений:

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками. Заказчик вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на десять рабочих дней.

  1.  

Порядок проведения запроса предложений

В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам запроса предложений при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности подачи заявок, изменения или отзыва поданных заявок. Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с их заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений и открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.

В единой информационной системе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений размещается выписка из протокола его проведения, содержащая перечень отстраненных от участия в запросе предложений участников с указанием оснований отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую заявку.

Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. В этом случае окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.

Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются на следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.

Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой информационной системе в день подписания итогового протокола.

Информация о предоставлении документации и  разъяснений документации

  1.  

Способы получения документации о проведении запроса предложений, срок, место и порядок предоставления этой документации

Документация предоставляется по адресу: 305029, г. Курск, ул, К. Маркса, д.51, офис 251а

Электронная почта: rtic.kursk@mail.ru

Телефон: +7 (4712) 44-61-19

Контактное лицо: Вычерова Надежда Вячеславовна

Срок предоставления: c 09.11.2018 г. по 15.11.2018 г.

Порядок предоставления:

После даты размещения извещения о проведении закупки заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию в порядке, указанном в извещении о проведении закупки. При этом документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе.

  1.  

Плата, взимаемая заказчиком за предоставление документации о проведении запроса предложений, способ осуществления и валюта платежа

Плата за предоставление документации не установлена. 

  1.  

Язык или языки, на которых предоставлена документация о проведении запроса предложений

Русский

  1.  

Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о запросе предложений

Любой участник запроса предложений вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации о запросе предложений.

При этом участник вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного запроса предложений.

Запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации о запросе предложений с указанием предмета запроса, но без указания участника запроса предложений до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. В течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

Дата начала срока предоставления разъяснений – «09» ноября 2018 г. Дата окончания срока подачи запроса разъяснений – «12» ноября 2018 г.

Дата окончания срока предоставления разъяснений – «14» ноября 2018 г.

  1.  

Порядок и срок отзыва заявок

Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений 44-Ф3. В этом случае участник запроса предложений не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.

  1.  

Порядок возврата заявок (в том числе поступивших после окончания срока их приема)

Конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, не вскрывается на заседании комиссии. В случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, заявка возвращается по указанному адресу в течение 5 рабочих дней. При отсутствии на конверте с такой заявкой информации о подавшем ее лице, в том числе почтовом адресе, конверт распечатывается, о чем составляется акт вскрытия конверта. В соответствии со сведениями о почтовом/юридическом адресе, осуществляется возврат заявки, в течение 5 рабочих дней с даты составления акта вскрытия конверта.

  1.  

Внесение изменений в документацию

С момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений заказчик не вправе вносить изменения в документацию о проведении запроса предложений.

  1.  

Возможность отказаться от проведения закупки

С момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений заказчик не вправе отменять проведение запроса предложений.

 

 

 

 

 


Приложение № 1 к документации о запросе предложений

 

            ПРОЕКТ КОНТРАКТА

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

 

д. Жеребцово                                                                                                             «__» ________ 2018 года

Курский район

Курская область

_______________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и ____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,   с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, путем проведения запроса предложений для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (Протокол _____________ № ____ от «__»__________201 года, Закупка № ____________ размещена  ________201­_ года), заключили настоящий Муниципальный Контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контракта является:

выполнение работ по ремонту Жеребцовского Дома –досуга в д. Жеребцово Курского района Курской области (далее по тексту Контракта - Работы).

Идентификационный код закупки: 183461100648346110100100070014339244.

1.2. Подрядчик обязан:

выполнить работы в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2 к контракту), действующими нормативными документами в строительстве, Градостроительным кодексом РФ, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, требованиями СанПина и Ростехнадзора, а также условиями настоящего Контракта.

 

2. Место, срок, условия выполнения Работ и ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2.1. Место выполнения работ: 305521, Курская область, Курский район, д. Жеребцово.

2.2. Сроки выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

В дату окончания работ включены:

-сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ.

-передача Подрядчиком Заказчику документов (исполнительной документации) в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ.

Объем выполняемых работ: определен в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №3 к документации о запросе предложений).

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

2.3. Требования по объему гарантий качества работ (услуг):

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы и оборудование   предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

2.4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (услуг):

Гарантийный срок составляет - 3 года. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ

Если в гарантийный период обнаружатся дефекты в выполненных работах, а так же в используемых материалах, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта после выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

 

3. Цена Контракта и порядок расчета

3.1. Цена настоящего Контракта составляет: _________________________________________.

3.2. Цена муниципального контракта включает в себя: цену выполняемых работ, транспортные расходы, расходы на приобретение и доставку материалов, уплату пошлин, налогов, других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Контракта.

3.3. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 3.6. настоящего Контракта.

3.4. Авансирование не предусмотрено.

Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

Оплата осуществляется по факту выполнения работ в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, на основании счета и надлежащим образом оформленных финансовых документов, в том числе на основании  акта о приемке  выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, оформленных в установленном порядке.

3.5. Источник финансирования: средства областного бюджета, средства бюджета Полянского сельсовета Курского района Курской области.

Платежи по настоящему Контракту осуществляется в Российских рублях.

3.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

3.6.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

3.6.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные муниципальным контрактом  объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 

3.6.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы предусмотренных Контрактом.

3.7. Дополнительные условия изменения условий Контракта:

Иные условия изменения Контракта в соответствии с положениями частей 5-7 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ:

- При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

- При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

3.8. В соответствии с п. 13, ст. 34, Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего контракта.

3.9. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в 3-х (трехдневный срок) в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.10. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

 

4. Порядок и сроки осуществления заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

4.1. Подрядчик приступает к работе в срок, установленный в настоящем Контракте.

Указанные в п. 1.1. настоящего Контракта работы выполняются Подрядчиком с использованием собственных материалов и оборудования.

4.2. В срок не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней со дня завершения работ, Подрядчик передает представителю Заказчика акт приемки выполненных работ с приложением форм №КС-2, №КС-3 в двух экземплярах в письменном виде с подписью представителя Подрядчика.

Заказчик обеспечивает приемку выполненных работ: проверку объема и экспертизу качества Работ в соответствии с характеристиками, установленным настоящим Контрактом, в соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Приемка Заказчиком произведенных работ осуществляется в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня их завершения.

Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени (по уведомлению Подрядчика) осуществляет предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

4.3. По истечении указанного срока и при отсутствии мотивированного отказа от приемки работ, либо при отсутствии претензий со стороны Заказчика к Подрядчику по качеству выполненных работ, либо по срокам выполнения работ Подрядчиком, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. Дополнительные проверки и экспертизы, проводимые Заказчиком или по его поручению третьей стороной, оплачиваются Заказчиком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Подрядчик исправляет выявленные дефекты и оплачивает стоимость испытаний (проверок) за свой счет.

4.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

4.7. До приёмки объекта Заказчик создает комиссию по определению готовности объекта и принятия выполненных работ.

4.8. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязуется принять акт сдачи-приемки в установленном настоящим разделом порядке и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.9. Заказчик вправе отказаться от результата работ в случае обнаружения недостатков (дефектов), которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком.

4.10. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

4.11. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу определяются в установленном Гражданским кодексом Российской Федерации порядке.

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ;

5.1.2. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работ по Контракту в течение пяти рабочих дней со дня выполнения Подрядчиком работ, после чего оформить результат приемки в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта;

5.1.3. Оплатить выполненную по Контракту выполненную работу в сроки и порядке, согласно условиям настоящего Контракта.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Проверять в любое время ход и качество выполнения Подрядчиком работы по Контракту, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность;

6.2.2. Оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;

5.2.3. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

5.2.4. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика;

5.2.5. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

5.2.5. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контракта, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Подрядчик обязан:

5.3.1. Выполнить работы в объеме, по ценам, в сроки и надлежащего качества согласно условиям настоящего Контракта, локальному сметному расчету.

5.3.2. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.

5.3.3. Обеспечить:

1) устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, за свой счет;

2) сохранность материально-технических ценностей и выполненных объемов работ с момента подписания настоящего Контракта и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством;

3) выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП (согласно техническому заданию);

- известить Заказчика о готовности скрытых работ не менее чем за 48 часов до начала приемки соответствующих работ;

- приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования (если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет);

- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии, а также чистоту въезжающего и выезжающего строительного транспорта.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

1) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

2) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах строительной площадки, нести ответственность за нарушение установленных границ земельного участка;

- нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, а также и привлеченными субподрядчиками (в случае их привлечения к работам по настоящему Контракту), за координацию их деятельности и соблюдение ими качества работ;

- нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение объекта до даты подписания Заказчиком акта КС-2 по выполненным на объекте работам, а также при вывозе после выполнения на объекте работ, предусмотренным настоящим Контрактом, принадлежащих ему или его субподрядчикам имущества, а также строительного мусора.

- при строительной готовности объекта в течение 3 (трех) календарных дней известить об этом Заказчика.

5.4. Подрядчик вправе:

5.4.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работ;

5.4.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;  

5.4.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

 

6. Срок действия Контракта

6.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента его подписания и действует по 31.12.2018 года, а в рамках взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств по настоящему Контракту.

 

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет 5 % начальной (максимальной) цены контракта и составляет 24 999 (Двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) руб. 76 коп.

Если при проведении запроса предложений Участником, с которым заключается Контракт, цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, такой Участник предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона.

7.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям, установленным законодательством, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение срока, установленного Контрактом.

7.3.    В случае, если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, оформленной на бумажном носителе, оригинал данной безотзывной банковской гарантии, оформленный согласно установленным требованиям, предоставляется Подрядчиком Заказчику в срок не позднее, чем на следующий рабочий день после дня подписания проекта настоящего контракта Подрядчиком, с сопроводительным письмом в произвольной форме.  

7.4. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. 

7.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

7.5.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств;

7.5.2. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

7.5.3. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

7.5.4. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

7.5.5. срок действия банковской гарантии; Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц и иметь срок действия не менее чем по 02 февраля 2019 года включительно.

7.5.6. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7.5.7. установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

7.6. В условия банковской гарантии запрещается включение требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

7.7. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.8. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7.9. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком его обязательств перед Заказчиком (основного обязательства). Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего контракта подлежат выплате Заказчику в полном объеме за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, независимо от компенсации любых убытков, которые Заказчик может понести вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, неустоек, штрафных санкций и других расходов, связанных с неисполнением обязательств по настоящему контракту.    

7.10. В случае предоставления обеспечения исполнения настоящего контракта в виде передачи Заказчику в залог денежных средств, денежные средства Заказчик возвращает Подрядчику в полном объеме при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту после подписания Сторонами Акта поставки Товара, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. В случае ненадлежащего исполнения, неисполнения Подрядчиком обязательств по контракту, расторжения настоящего контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком настоящего контракта, денежные средства, переданные в залог в обеспечение исполнения контракта, не возвращаются, либо финансово-кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, перечисляет сумму обеспечения контракта на счет Заказчика в полном объеме по обращению Заказчика.

7.11. В случае расторжения настоящего контракта в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч.15 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, денежные средства, переданные в залог в обеспечение исполнения контракта, Заказчик Подрядчику не возвращает, либо финансово-кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, перечисляет сумму обеспечения контракта на счет Заказчика в полном объеме по обращению Заказчика.

7.12. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, Заказчик вправе обратить взыскание на денежные средства, переданные в залог в обеспечение исполнения контракта, либо обратится в финансово-кредитное учреждение, выдавшее безотзывную банковскую гарантию, с соответствующим требованием, письменно уведомив об этом Подрядчика. При этом неустойку (пени, штрафы) Заказчик вправе удержать из суммы обеспечения исполнения контракта при его возврате без согласия Подрядчика.

 

8. Гарантии качества

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом, действующими нормативными документами в строительстве, Градостроительным кодексом РФ, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, требованиями СанПина и Ростехнадзора, а также условиями настоящего Контракта;

- устранение выявленных недостатков выполненных работ в указанные в Контракте сроки;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

и составляет _____ рублей.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчик обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).   

9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных настоящим контрактом.

9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно)

и составляет _____ рублей.  

9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

и составляет _____ рублей.

9.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

и составляет _____ рублей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 года № 1340 «О применении с 01.01.2016 г. ключевой ставки Банка России» предусмотрено,  что  к  отношениям,  регулируемым  актами  Правительства  Российской  Федерации,  в  которых используется  ставка  рефинансирования  Банка  России, с 1 января 2016 г. вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, в связи с чем в данном разделе Контракта под ставкой рефинансирования понимается ключевая ставка.

9.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

9.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

9.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.7. Убытки, причиненные Заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также при несоблюдении сроков исполнения обязательства, подлежат возмещению Подрядчиком в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

9.8. В случае причинения Заказчику ущерба в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств, Подрядчик возмещает Заказчику причиненный ущерб в полном объеме независимо от уплаты неустоек (пени, штрафа).

9.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5-ти (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них.

Надлежащим доказательством наступления указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые полномочным органом/организацией.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

 

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10-ти (десяти) календарных дней с даты ее получения.

11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, Стороны передают на рассмотрение в Арбитражный суд Курской области.

 

12. Дополнительные условия     

12.1. При исполнении Контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Заказчика. Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков, соисполнителей и иных лиц как за свои собственные.

12.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

12.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы или качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12.5. Заказчик вправе провести экспертизу качества выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.7. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут по решению суда в связи с существенными нарушениями Подрядчиком своих обязательств или в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.8. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

12.9. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.10. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

12.11. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 7 (семи) рабочих дней со дня такого изменения.

Указанное извещение, надлежаще подписанное стороной, является приложением к настоящему Контракту со дня его получения второй Стороной, и составления дополнительного соглашения не требует.

12.12. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

 

Приложение №1 Техническое задание

 

 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

 

ЗАКАЗЧИК:        

 

Подрядчик:

 

__________________________________

__________________________________

 

 

ИНН___________, КПП____________, БИК______________,

ОКОПФ/ОКФС__________/___________

ОКСМ_____________,ОКПО______________

р/с____________________________________

_______________________________________

e-mail:___________________

 

 

__________________________  

М.П.

__________________________________

__________________________________

 

 

ИНН___________, КПП____________, БИК_________________,

ОКОПФ/ОКФС__________/___________

ОКСМ_____________,ОКПО______________

р/с____________________________________

_______________________________________

e-mail:___________________

 

 

 __________________________________________

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ _______ от «___»  ______ 2018 года

 

Техническое задание

Выполнение работ по ремонту Жеребцовского Дома –досуга в д. Жеребцово Курского района Курской области

 

 

Начальная (максимальная) цена: 499 995 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 26 копеек

 

Место выполнения работ: 305521, Курская область, Курский район, д. Жеребцово

 

Сроки (периоды) выполнения работ:

В течение 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

В дату окончания работ включены:

-сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ.

-передача Подрядчиком Заказчику документов (исполнительной документации) в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства РФ.

 

Объем выполняемых работ:

определен в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №3 к документации о запросе предложений).

Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

 

Подрядчик обязуется:

Выполнить комплекс работ в соответствии с условиями контракта и приложениями к нему, действующими нормативными документами.

При выполнении работ необходимо соблюдать технические решения, соответствующие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Работы должны быть выполнены с учетом использования высококачественных современных (импортных или отечественных) материалов.

Все применяемые материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний (иные документы, если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара) и разрешены для использования на территории РФ, быть новыми, ранее не используемыми и не эксплуатировавшимися.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи результата работ.

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудования (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении контракта.

Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения работ возможность нормальной эксплуатации здания.

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места установки техники, грузоподъемных механизмов (при необходимости), места расположения контейнеров-накопителей под мусор.

При выполнении работ соблюдать требования режимности на объекте, установленные действующим законодательством РФ и внутриведомственными нормативными актами.

При производстве скрытых работ Подрядчику необходимо осуществлять их выполнение с оформлением в установленном порядке актов сдачи-приемки скрытых работ с вызовом Заказчика.

Приёмка работ осуществляется по акту сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается полномочными представителями Подрядчика и Заказчика.

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику их стоимость в размере балансовой стоимости.

Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 36 месяцев с момента приемки работ. Срок гарантии на оборудование и материалы использованные (применённые) Подрядчиком при производстве работ должен быть не менее срока, установленного заводами – изготовителями.

Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, за которые отвечает Подрядчик и которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта (части Объекта), то гарантийный срок прерывается с момента их обнаружения, до момента устранения обнаруженных дефектов. Новый гарантийный срок начинает действовать с момента устранения таких дефектов.

Подрядчик несет ответственность за недостатки или дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

 

Контроль качества выполняемых работ:

Контроль качества работ должен включать контроль рабочей документации, изделий, материалов, оборудования. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий заключенного Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются за счет Подрядчика.

Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

 

Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг):

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

 

Порядок и сроки осуществления заказчиком приемки выполненной работы (ее результатов) в части соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

Подрядчик приступает к работе в срок, установленный в Контракте и документации о запросе предложений.

Указанные в документации о запросе предложений и Контракте работы выполняются Подрядчиком с использованием собственных материалов и оборудования.

В срок не позднее 5-ти (пяти) рабочих  дней со дня завершения работ, Подрядчик передает представителю Заказчика акт приемки выполненных работ с приложением форм №КС-2, №КС-3 в двух экземплярах в письменном виде с подписью представителя Подрядчика.

Заказчик обеспечивает приемку выполненных работ: проверку объема и экспертизу качества Работ в соответствии с характеристиками, установленным настоящим Контрактом, в соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Приемка Заказчиком произведенных работ осуществляется в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня их завершения.

Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени (по уведомлению Подрядчика) осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

По истечении указанного срока и при отсутствии мотивированного отказа от приемки работ, либо при отсутствии претензий со стороны Заказчика к Подрядчику по качеству выполненных работ, либо по срокам выполнения работ Подрядчиком, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Дополнительные проверки и экспертизы, проводимые Заказчиком или по его поручению третьей стороной, оплачиваются Заказчиком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Подрядчик исправляет выявленные дефекты и оплачивает стоимость испытаний (проверок) за свой счет.

Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается документацией, о чем Подрядчику выдается предписание.

До приёмки объекта Заказчик создает комиссию по определению готовности объекта и принятия выполненных работ.

В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязуется принять акт сдачи-приемки в установленном настоящим разделом порядке и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Заказчик вправе отказаться от результата работ в случае обнаружения недостатков (дефектов), которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком.

Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу определяются в установленном Гражданским кодексом Российской Федерации порядке.

 

Требования по объему гарантий качества работ (услуг):

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы и оборудование   предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества услуг понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

 

Количество (объем) выполняемых работ:

в соответствии с количественными характеристиками выполняемых работ, указанными в смете.

 

 

Требования Заказчика к конкретным показателям материалов, используемых при выполнении работ

 

 

№ п/п

Наименование товаров, используемых при выполнении работ

Характеристики и предельные показатели товаров

Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии).

1

Песок природный

по ГОСТ 8736-2014

Для строительных работ, средний. 

Класс песка: I или II

 

2

Бетон

по ГОСТ 26633-2015

Тяжелый

класс по прочности на сжатие не ниже В15

наибольшая крупность заполнителя в диапазоне значений до 40 мм

марка по морозостойкости не ниже F100

марка по водопроницаемости не ниже W4

 

3

Бетон

по ГОСТ 26633-2015

Тяжелый

класс по прочности на сжатие не ниже В10

наибольшая крупность заполнителя в диапазоне значений до 40 мм

марка по морозостойкости не ниже F100

марка по водопроницаемости не ниже W4

 

4

Пароизоляция

 

Должен быть трехслойный материал с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена.

Плотность должна быть  не менее 110 г/м2

Прочность продольная  не менее 210 Н/50 мм

Прочность поперечная  не менее 190 Н/50 мм

"Ютафол" или эквивалент

5

Утеплитель

По ГОСТ 9573-2012.  Плиты из минеральной ваты должны иметь марку по плотности не ниже ППЖ-200.

Влажность, % по массе, не более 1.

Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее 12.

 

6

Сайдинг стальной с полимерным покрытием

Цвет сайдинга должен быть согласован с Заказчиком.

Профиль сайдинга  - "Корабельная доска".

Покрытие металлосайдинга должно обладать высокими показателями стойкости к выцветанию и иметь толщину не менее 50 мкм.

Толщина металла должна быть не менее 0,5 мм.

 

7

Профнастил оцинкованный

По ГОСТ 24045-2016
Профлист должен иметь поверхность с гофрами в виде трапеций высотой от 8 мм

Толщина металла должна быть от 0,5 мм

Цвет покрытия должен быть согласован с Заказчиком.

 

8

Плиты ориентированно-стружечные

ОСБ - ориентированно-стружечная плита, изготовленная на основе ели  (сосны) с использованием синтетических смол.

Толщина плиты должна быть не менее 12 мм.

Разбухание плит от взаимодействия с влагой не должно быть более 15%:

Модуль упругости при изгибе (продольная ось) должен быть не более 3500  Н/мм2

Модуль упругости при изгибе (поперечная ось) должен быть не более 1400 Н/мм2

 

9

Панели декоративные МДФ

Цвет панелей должен быть согласован с Заказчиком.

Толщина панели должна быть не менее 7 мм.

 

10

Панели декоративные пластиковые

Цвет панелей должен быть согласован с Заказчиком.

Длина панели – 2700 мм, ширина – 370 мм, толщина - не менее 8 мм.

"Кронопласт" или эквивалент

11

Огнебиозащитный состав

Огнебиозащитный состав должен быть предназначен для защиты от возгорания, распространения пламени и горения, а также гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев деревянных материалов.

"Сенеж" или эквивалент 

12

Блоки дверные внутренние

По ГОСТ 475-2016. Блок дверной внутренний двупольный должен быть глухим шлифованным, изготовленным из массива сосны.

Влажность деталей из массивной древесины не должна превышать 10%.

 

13

Блок дверной стальной наружный двупольный

По ГОСТ 31173-2016. Материал - сталь. Покрытие - порошково-полимерная окраска. Цвет окраски должен быть согласован с Заказчиком. Модульный размер - М21х13.  Толщина листа для дверных блоков должна быть не менее 1,5 мм. Фурнитура (ручка на планке, замок, цилиндровый механизм) предусматривается в наличии. Толщина профиля - не менее 1,2 мм. Количество контуров уплотнения - 2 шт. Дверь должна быть вандалоустойчивой, долговечной.

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:       

Подрядчик:

__________________________________

__________________________________

__________________________  

М.П.

__________________________________

__________________________________

 __________________________________________

М.П.

 

 

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ _______ от «___»  ______ 2018 года

 

 

Локальный сметный расчет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к документации о запросе предложений

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

 

Выполнение работ по ремонту Жеребцовского Дома –досуга в д. Жеребцово Курского района Курской области

 

 

Основные характеристики объекта закупки

Приложение №3. Локальный сметный расчет

Используемый метод определения НМЦК
с обоснованием:

В соответствии со ст. 18 и ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ проектно-сметный метод расчета начальной (максимальной) цены контракта на основании Локального сметного расчета (Приложение №3 к настоящей документации).

Расчет НМЦК

Произведен при помощи проектно-сметного метода на основании Локального сметного расчета (Приложение №3 к настоящей документации).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения №3 к документации о запросе предложений

(прикрепленный файл, являющийся неотъемлемой частью документации)

 

 

Локальный сметный расчет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к документации о запросе предложений

 

 

 

I.                   Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, их содержание и значимость

Критерии оценки (показатели, содержание, значимость, порядок оценки).

В целях оценки заявок заказчик устанавливает в документации о закупке следующие критерии оценки[1]:

1            

Стоимостные критерии оценки:

1.1      

цена контракта;

Значимость: 70%
Содержание: При оценке заявок по критерию «цена государственного контракта» лучшим условием исполнения муництпального контракта по указанному критерию признаётся предложение участника закупки с наименьшей  ценой контракта

Оценка заявки на участие в запросе предложений по критерию «Цена Контракта» производится расчётом по формулам:

а) в случае если ,

 

где:

 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

 - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки;

Рейтинг критерия «Цена Контракта» рассчитывается по формуле: ЦБi х КЗ,

где:

КЗ – коэффициент значимости критерия;

ЦБi – количество баллов, присуждённое критерию;

 

б) в случае если ,

,

где  - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

В случае «а» формула для расчёта цены, которую Участник предлагает Заказчику для оплаты товара (Заказчик платит Участнику), а в случае «б» цена, которую Участник предлагает за право поставить Заказчику товар (Участник платит Заказчику).

2     

Нестоимостные критерии оценки:

2.1      

Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки

Значимость: 30%
Содержание: Опыт участника по успешному исполнению контрактов сопоставимого характера и объема.

2.1.1  

Показатели:

Наименование показателя: Опыт участника по успешному исполнению контрактов сопоставимого характера и объема.
Величина значимости: 100
Содержание: Наличие у участника закупки успешного опыта выполнения (с учетом правопреемства) по контрактам (договорам) (далее – контракты) (в рублях) соответствующих работ за последние три года до даты подачи заявки на участие в соответствующем запросе предложений. Стоимость каждого контракта должна составлять не менее 25% начальной (максимальной) цены контракта по настоящей закупке.

Максимальное количество баллов: 100

Единицей измерения Опыт участника по успешному исполнению контрактов сопоставимого характера и объема является наличие у участника закупки успешного опыта выполнения (с учетом правопреемства) по контрактам.
от 0 до 2 контрактов - до 20 баллов;

от 3 до 5 контрактов - до 30 баллов;

свыше 5 контрактов - до 50 баллов.

Оценка конкретных показателей для нестоимостных критериев производится расчётом по формуле:

ОП = ПБ х ЗП,

где:

ОП – оценка заявки по показателю;

ПБ – количество баллов, определяемое как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии, присуждаемых заявке по показателю;

ЗП – коэффициент значимости показателя*.

*"коэффициент значимости показателя оценки" - вес показателя оценки в совокупности показателей оценки, установленных в конкурсной документации, деленный на 100.

3     

Для оценки заявки осуществляется расчёт итогового рейтинга (R i ) по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путём сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

R i = Р1+Р2+Р3  ,

где: Рn – рейтинг критерия,

 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта производится по результатам расчёта итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В случае равенства итогового рейтинга у двух и более заявок, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок.

Порядок оценки заявок, установленный настоящей конкурсной документацией соответствует «Правилам оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» утверждённых постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1085

Для использования в целях оценки заявок (предложений) шкалы оценки заказчик в документации о закупке должен установить количество баллов, присуждаемое за определенное значение критерия оценки (показателя), предложенное участником закупки. В случае если используется несколько показателей, значение, определенное в соответствии со шкалой оценки, должно быть скорректировано с учетом коэффициента значимости показателя.

Оценка заявок (предложений) по не стоимостным критериям оценки производится в соответствии со Шкалой оценки.

4     

Последствия признания запроса предложений несостоявшимся.

Последствия признания запроса предложений несостоявшимся, основания и действия Заказчика указаны в части 18 статьи 83 44-Ф3.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5

к документации о запросе предложений

 

 

На бланке участника закупки/штамп организации

Дата, __________________

исх. номер ____________

 

Сообщаем о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в документации, и подписываемся о нашем соответствии единым требованиям к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения контракта

Объект закупки:

  1. 1.        Изучив документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты, сообщаем о себе следующие сведения:

Наименование юридического лица/фирменное наименование (при наличии) организационно правовая форма/ ФИО физического лица

 

Почтовый адрес (местонахождения),

Юридический адрес (для юр. лиц)

 

Паспортные данные физического лица, место жительства (для физических лиц)

 

Генеральный директор и главный бухгалтер

 

Телефон

 

Электронная почта/сайт

 

номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений (при наличии)

 

  1. 2.        Декларация соответствия участника запроса предложений установленным требованиям

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

  1. 3.         Требования, установленные заказчиком в документации запроса предложений, подтверждаемые документально

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

  1. 4.           Требование, установленное по усмотрению Заказчика

- отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки – юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

Подтверждаем

- принадлежность участника такого запроса предложений к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям

Подтверждаем

     

 

  1. 5.        Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации и на условиях, которые мы представили ниже, а именно:

 


п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение[2] (цифрами и прописью)

Примечание[3]

1    

Стоимостные предложения

1.1.

Цена контракта (с учетом всех налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации)

 

 

 

Процент снижения цены контракта (указывается по усмотрению участника закупки)

 

 

 

2.

Нестоимостные предложения

2.1.

Срок поставки товара

День (календарный)

 

 

           

6.    Предложения, приведенные в пункте 6 настоящей заявки на участие в запросе предложений, являются неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в запросе предложений:

6.1. Приложение 1 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА» на ___ стр.

6.2.      Приложение 2 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА» на ____стр.

6.3.* Приложение _____________________________ (указать название) на ___ стр.

*Примечание: другие приложения к заявке на участие в запросе предложений, которые являются обязательными в зависимости от предмета и условий запроса предложений.

7.    Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации и ее технической частью, влияющими на стоимость товаров, работ, услуг, и не имеем к ней претензий.

8.    Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с предметом запроса предложений, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации запроса предложений, включая требования, содержащиеся в технической части документации запроса предложений, в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

9.    Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации запроса предложений, включая требования, содержащиеся в технической части документации запроса предложений и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

10.  Представляем следующие обязательные документы в соответствии с действующим законодательством согласно описи:

 

Опись документов

1) документы в составе заявки прилагаемые по желанию участника, задекларированные в заявке

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

Есть/ нет Кол-во стр.

С_ по _

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

Есть/ нет Кол-во стр.

С_ по _

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Поставщика не принято.

Есть/ нет Кол-во стр.

С_ по _

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Есть/ нет Кол-во стр.

С_ по _

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

Есть/ нет Кол-во стр.

С_ по _

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Есть/ нет Кол-во стр.

С_ по _

2) предложение участника запроса предложений в отношении объекта закупки

Есть/ нет Кол-во стр.

 

С_ по _

11.  В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ____________________ на поставку товара в соответствии с требованиями документации и условиями наших предложений.

12.  В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара в соответствии с требованиями документации запроса предложений и условиями нашего предложения.

 

13.  Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

14.  Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, уполномоченным органом и специализированной организацией нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

15.  Банковские реквизиты участника закупки:

ИНН ___________________, КПП ___________________.

Наименование и местонахождение обслуживающего банка ______________________.

Расчетный счет _______________ Корреспондентский счет ____________________.

Код БИК ___________________.

16.  Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

17.  К настоящей заявке на участие в запросе предложений прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе предложений, согласно описи – на _____ стр.

 

Участник закупки/

уполномоченный представитель_____________________ _______________________

 (Фамилия И.О.) (подпись)

 М П

 

 

Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе предложений.

1           Форма «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ» является утвержденной и заполняется по всем указанным позициям.

2           Заявка участника оформляется по возможности на бланке участника закупки с указанием даты и исходящего номера.

3           Графа «Объект закупки» формы заявки заполняется в соответствии с указанным в документации наименованием и формой закупки.

4           Пункт 1 формы заявки заполняется участником закупки в соответствии с учредительными документами юридического лица и в соответствии с удостоверяющими документами физического лица.

5           Заполнение пункта 2 формы заявки «Декларация соответствия участника запроса предложений установленным требованиям» участником не требуется. При этом участник не вправе убирать задекларированные требования. Подписав заявку, участник закупки тем самым подтверждает соответствие требованиям пункта 2 формы заявки.

6           Требования, установленные заказчиком в пункте 3 формы заявки, подтверждаются документально. Наименование и количество листов подтверждающих документов указываются непосредственно в описи документов.

7           Требование, установленное по усмотрению Заказчика в пункте 4 формы заявки, может быть подтверждено документально. При этом сведения из реестра недобросовестных поставщиков проверяются Заказчиком, Уполномоченным органом, специализированной организацией самостоятельно.

8           В пункте 5 формы заявки участником указываются предлагаемые краткие сведения в отношении объекта закупки в соответствии с требованиями документации.

9           Пункт 6 формы заявки на участие в закупке предусматривает заполнение участником детализированных предложений в отношении объекта закупки. Указанные детализированные предложения в форме приложений к заявке являются неотъемлемой частью заявки. Участник указывает количество листов данных приложений и состав данных приложений.

10       Пункт 10 формы заявки содержит последовательно выстроенный перечень документов (опись), входящих в состав заявки участника закупки, с указанием количества страниц и последовательности нумерации страниц (листов).

11       Пункты 11, 13, 14, 15, 16, 17 формы заявки обязательны к заполнению участником.

12       Заявка формируется в полном объеме в соответствии с пунктом 17 документации об запросе предложений, подписывается участником закупки или уполномоченным представителем с расшифровкой подписи и удостоверяется печатью организации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Заявке

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ КОНТРАКТА

п/п

Наименование товаров

Единица измерения

Кол-во

Цена за ед. изм., вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб.)

Стоимость, вкл. все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации (руб.)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО цена контракта

 

ИТОГО цена контракта, включая все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации, составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью).

 

Участник закупки/
уполномоченный представитель                      
___________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к Заявке

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

 

 Сведения о функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки (при необходимости) и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией о запросе предложений:

 

Наименование товара

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)

Показатели товара

 

 

№ п/п

Наименование товаров, используемых при выполнении работ

Характеристики и предельные показатели товаров

Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии).

1

Песок природный

по ГОСТ 8736-2014

Для строительных работ, средний. 

Класс песка: I или II

 

2

Бетон

по ГОСТ 26633-2015

Тяжелый

класс по прочности на сжатие не ниже В15

наибольшая крупность заполнителя в диапазоне значений до 40 мм

марка по морозостойкости не ниже F100

марка по водопроницаемости не ниже W4

 

3

Бетон

по ГОСТ 26633-2015

Тяжелый

класс по прочности на сжатие не ниже В10

наибольшая крупность заполнителя в диапазоне значений до 40 мм

марка по морозостойкости не ниже F100

марка по водопроницаемости не ниже W4

 

4

Пароизоляция

 

Должен быть трехслойный материал с армированной основой из перехлестнутых полос полиэтилена.

Плотность должна быть  не менее 110 г/м2

Прочность продольная  не менее 210 Н/50 мм

Прочность поперечная  не менее 190 Н/50 мм

"Ютафол" или эквивалент

5

Утеплитель

По ГОСТ 9573-2012.  Плиты из минеральной ваты должны иметь марку по плотности не ниже ППЖ-200.

Влажность, % по массе, не более 1.

Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее 12.

 

6

Сайдинг стальной с полимерным покрытием

Цвет сайдинга должен быть согласован с Заказчиком.

Профиль сайдинга  - "Корабельная доска".

Покрытие металлосайдинга должно обладать высокими показателями стойкости к выцветанию и иметь толщину не менее 50 мкм.

Толщина металла должна быть не менее 0,5 мм.

 

7

Профнастил оцинкованный

По ГОСТ 24045-2016
Профлист должен иметь поверхность с гофрами в виде трапеций высотой от 8 мм

Толщина металла должна быть от 0,5 мм

Цвет покрытия должен быть согласован с Заказчиком.

 

8

Плиты ориентированно-стружечные

ОСБ - ориентированно-стружечная плита, изготовленная на основе ели  (сосны) с использованием синтетических смол.

Толщина плиты должна быть не менее 12 мм.

Разбухание плит от взаимодействия с влагой не должно быть более 15%:

Модуль упругости при изгибе (продольная ось) должен быть не более 3500  Н/мм2

Модуль упругости при изгибе (поперечная ось) должен быть не более 1400 Н/мм2

 

9

Панели декоративные МДФ

Цвет панелей должен быть согласован с Заказчиком.

Толщина панели должна быть не менее 7 мм.

 

10

Панели декоративные пластиковые

Цвет панелей должен быть согласован с Заказчиком.

Длина панели – 2700 мм, ширина – 370 мм, толщина - не менее 8 мм.

"Кронопласт" или эквивалент

11

Огнебиозащитный состав

Огнебиозащитный состав должен быть предназначен для защиты от возгорания, распространения пламени и горения, а также гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев деревянных материалов.

"Сенеж" или эквивалент 

12

Блоки дверные внутренние

По ГОСТ 475-2016. Блок дверной внутренний двупольный должен быть глухим шлифованным, изготовленным из массива сосны.

Влажность деталей из массивной древесины не должна превышать 10%.

 

13

Блок дверной стальной наружный двупольный

По ГОСТ 31173-2016. Материал - сталь. Покрытие - порошково-полимерная окраска. Цвет окраски должен быть согласован с Заказчиком. Модульный размер - М21х13.  Толщина листа для дверных блоков должна быть не менее 1,5 мм. Фурнитура (ручка на планке, замок, цилиндровый механизм) предусматривается в наличии. Толщина профиля - не менее 1,2 мм. Количество контуров уплотнения - 2 шт. Дверь должна быть вандалоустойчивой, долговечной.

 

 

 

 


[1] При проведении запроса предложений заказчик вправе не применять предусмотренные частью 1 статьи 32 44-Ф3 критерии, вправе устанавливать по своему усмотрению не предусмотренные частью 1 статьи 32 44-Ф3 критерии оценки заявок, окончательных предложений, их величины значимости, а также вправе не применять установленные частью 6 статьи 32 44-Ф3 величины значимости критериев.

[2]Предложение участника закупки

[3]Участник закупки может подтвердить информацию, представленную в графе «Значение», указав любые дополняющие сведения (разъяснения)


Создан: 20.11.2018 08:10. Последнее изменение: 20.11.2018 08:10.
Количество просмотров: 1297